1 AFTALEGRUNDLAG

Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” (ABR 18). Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lignende anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre REVI byggerådgivning skriftligt har accepteret disse.

1.1 Tilbud afgivet af REVI byggerådgivning er gældende 4 uger, medmindre andet er aftalt.

Ydelsen påbegyndes først, når kunden via onlinebestilling eller skriftligt har accepteret aftalen.

1.2 Aftalen omfatter hverken certificering af projekt eller betaling af byggesagsgebyr til kommunen, medmindre andet er skriftligt aftalt.
1.3 Projektopfølgning fra bygherre, bygherrens entreprenør, yderligere myndighedskrav eller ekstern kontrol, eksempelvis fra certificeret rådgiver, udover det allerede udarbejdede projekt af REVI Byggerådgivning er ikke omfattet af aftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Rekvisition og udgifter til landinspektør, geotekniske undersøgelser og andre lignende eksterne ydelser, er heller ikke omfattet af aftalen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.4 REVI Byggerådgivnings bistand til pkt. 1.4, 1.5 samt anden rådgivning eller teknisk bistand, som ikke er omfattet af aftalen, udføres efter medgået tid kr. 700 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

1.5 Såfremt aftalen er indgået med bygherre som forbruger, jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1, gælder følgende bestemmelser ikke:

• ABR 18 § 51,
• ABR 18 § 62 og
• ABR 18 § 63.

1.6 Fortrydelsesret under pkt. 4 gælder kun hvor aftalen er indgået med bygherre som forbruger.

2 HONORAR

Betaling af honorar for opgaven vil fremgå af selve aftalen mellem REVI Byggerådgivning og bygherre.

Hvor intet andet er aftalt, faktureres REVI Byggerådgivnings assistance efter medgået tid i henhold til REVI byggerådgivnings gældende standardpriser med tillæg af moms. Priserne indekseres én gang årligt.

3 UDLÆG

Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i
henhold til statens gældende takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører mm.) tillægges et standard overhead på 10%.

4 FOTRYDELSESRET

4.1 Bygherre har en fortrydelsesret på 14 dage efter aftalen indgås.

Hvis aftalen eksempelvis er indgået d. 1., og ønsker bygherre at benytte sin fortrydelsesret, skal fortrydelsen ske senest d. 15. 

Ønsker bygherre at udnytte sin fortrydelsesret, skal bygherre inden udløbet af fortrydelsesfristen, ved afgivelse af en utvetydig skriftlig erklæring give REVI Byggerådgivning meddelelse herom. 

Dette kan eksempelvis ske ved fremsendelse af e-mail til den nedenfor oplyste e-mailadresse, ved angivelse af ”Fortrydelse” i emnefeltet samt henvisning til tilbuddet eller aftalen.

4.2 Efter bygherre har accepteret REVI Byggerådgivnings tilbud eller indgået aftale om rådgivningsydelse, accepterer bygherre udtrykkeligt, at REVI Byggerådgivning igangsætter arbejdet.

4.3 Ved tilbagetrædelse fra aftalen inden fortrydelsesfristens udløb, jf. pkt. 4.1, vil bygherre blive pålagt at betale for den del af ydelsen, som allerede er ydet.

Bygherre vil i så fald blive opkrævet efter medgået tid, kr. 700 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

4.4 Såfremt REVI Byggerådgivning har afholdt udgifter til ekstern bistand, vil disse ligeledes blive opkrævet af bygherre til dækning af de udgifter, som rådgiveren får i anledning heraf.

5 BETALING

5.1 Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage.

REVI Byggerådgivning fremsender faktura til bygherre når opgaven er udført, medmindre andet er aftalt.

5.2 Pkt. 5.1 gælder ikke projektspørgsmål under projektering. I tilfælde af at vi har spørgsmål til projektet, og ikke hører fra bygherre i to uger, forholder vi os retten til at fakturere den del af ydelsen, som allerede af ydet. Ydelsen afregnes til kr. 700 (inkl. moms) pr. time, medmindre andet er aftalt.

5.3 Pkt. 5.1 gælder ikke projekter, der kræver myndighedsgodkendelse. Fakturering sker når arbejdet sendes til bygherre eller myndigheden, medmindre andet er aftalt.

5.4 Hvis bygherre mister sin kopi af den aftalte ydelse, er REVI Byggerådgivning ikke forpligtiget til at hverken genskabe ydelsen eller fremsende kopi heraf uden vederlag herfor. Opkrævningen afregnes efter medgået tid, hvis projektet ikke eksisterer mere.

5.5 Projektændringer samt andre ydelser end anført i aftalen udføres efter medgået tid kr. 700 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter. Det anses for ændringer efter aftalen indgås.

5.6 Faktura fremsendes til den af bygherre oplyste e-mailadresse.

5.7 Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til REVI Byggerådgivning finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er REVI Byggerådgivning berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens gældende rentesats.

6 LEVERING

Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt.
REVI byggerådgivning kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller hvor force majeure er årsag til forsinkelsen.

7 ANSVAR

REVI byggerådgivning er i henhold til ABR 18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at REVI byggerådgivning som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, REVI byggerådgivning har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. REVI byggerådgivnings ansvar er maksimeret til 2 gange det udbetalte honorar, dog maksimalt 1,0 mio. DKK.
Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10% af det udbetalte honorar.

REVI byggerådgivnings erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til dækningen af de angivne beløb. REVI byggerådgivning hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

7.1 Såfremt der ikke udført jordbundsundersøgelser til fastlæggelse af konkrete jordbundsparametre, er REVI Byggerådgivning ikke ansvarlig for eventuelle sætningsskader eller brud på konstruktioner.

7.2 REVI Byggerådgivning påtager sig intet ansvar for at en ydelse ikke kan leveres som ønsket, da der kan være byggetekniske forhold, der gør at det ikke er muligt. Fx hvis det byggeteknisk ikke er muligt at lave en åbning i en væg i ønskede størrelse.

7.3 REVI Byggerådgivning udfører opgaven på baggrund af de oplysninger som REVI Byggerådgivning modtager fra bygherre og/eller bygherres øvrige rådgivere, herunder entreprenør. Krav som udspringer af fejl heri, herunder fejloplysninger som mål, mængder m.v., kan ikke begrunde et krav mod REVI Byggerådgivning.

7.4 REVI Byggerådgivning er ikke erstatningsansvarlig, hverken direkte eller indirekte som forårsaget af asbest, asbestholdige materialer eller forurening.

7.5 REVI Byggerådgivning er ikke ansvarlig for følger af udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som REVI Byggerådgivning ikke har indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder.

7.6 Bygherre kan til enhver tid indhente information fra andre virksomheder med indhold af relevans til ydelserne hos REVI Byggerådgivning – fx ekstra kontrol af udarbejdet materiale. Udgifterne hertil afholdes alene af bygherre.

7.7 REVI Byggerådgivning er ikke ansvarlig, hvis opgavens løsning forsinkes som følge af sygdom eller udskiftning af medarbejdere.

7.8 Udførende skal kontrollere og dokumentere kvaliteten af bygværkets beskaffenhed og om denne kvalitet svarer overens med god byggeskik før udførelse. REVI Byggerådgivning er ikke ansvarlig for revner, sætningsskader, brud på eksisterende konstruktioner under udførelse, hvis denne kontrol af afvigelser ikke er blevet delt med REVI Byggerådgivning. REVI Byggerådgivning skal informeres omkring afvigelser af bygværket i henhold til udarbejdet materiale.

7.9 REVI Byggerådgivning er ikke ansvarlig for en eksisterende bygning kan have en anden udformning, have excentriciteter, ikke være i vater, eller andre forudsætninger iht. modtaget tegningsgrundlag som gør at materialet udarbejdet af REVI Byggerådgivning ikke kan udføres og derefter skal tilpasses mod merbetaling.

8 FORSIKRING

REVI Byggerådgivning er ansvarsforsikret hos IDA Forsikring, police nr. 153-08280752-30010 med dækningssum, DKK:

Rådgiveransvar (Formuetab) samt erhvervsansvar (Person- og tingskade)

DKK    5.000.000

Pr. forsikringsår for alle REVI byggerådgivnings projekter. Bygherre kan til hver en tid få oplyst om der er gjort brug af forsikringsdækningen til andre projekter det gældende år.

9 ØVRIGE BESTEMMELSER

Ønsker om materialevalg skal fremsendes skriftligt inden aftalen indgås. Sker det efterfølgende, kan det resultere i projektændringer, som udføres efter medgået tid kr. 700 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

10 PRIVATLIVSPOLITIK
10.1 Der henvises til rvbr.dk/privatlivspolitik

11 TVISTER

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 18.

Bygherre accepterer at kunne blive medindstævnet ved de almindelige domstole i det omfang REVI Byggerådgivning bliver stævnet af tredjemand.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bygherre som forbruger (privatperson), jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1, og REVI Byggerådgivning, kan sagen indbringes for de almindelige domstole efter dansk rets almindelige regler.